– Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

– все операции Подрядчика по выполнению Работ полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

– Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены выполненных Работ;

– Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляются выполненные Работы по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь – счета-фактуры, акты приема-передачи выполненных работ, и т.д.);

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом, заверенные копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия представителей и платежеспособность, а так же иные документы, относящиеся к выполнению Работ по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в Решениях налоговых органов, в размере:

– сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налогов и сборов, об уплате пени и штрафа;

– сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Работы у Подрядчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем пункте условия, гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, все понесенные по его вине убытки (в т.ч.: доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5-ти дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Подрядчик не несет ответственности за просрочку выполнения Работ в случае, если такая просрочка произошла по вине Заказчика, либо если Заказчик немотивированно отказался или уклонился от приемки, либо если просрочка произошла по обстоятельствам, которые Подрядчик не мог контролировать.

Стороны не несут ответственности за любые косвенные убытки, в том числе за упущенную выгоду.

В случае неоплаты работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы.

В случае нарушения срока выполнения работ/ выполнения работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 2 000 руб. за каждый день просрочки.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней от даты ее получения другой Стороной.

В случае, если спор не будет урегулирован в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты отправления первой претензии, спор подлежит рассмотрению арбитражным судом по месту нахождения Истца.

В случае, возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков работ или причин их возникновения по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза.

ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Сторона, для которой создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление Сторон о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает ссылающуюся на них Сторону права ссылаться на них с целью освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств по данному Договору. Возникновение и продолжительность форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено региональными подразделениями ТПП РФ.

Срок выполнения для Стороны Договора, находящейся под действием форс-мажорных обстоятельств, переносится на срок действия таких обстоятельств. В случае, если форс-мажорные обстоятельства или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны приступят к обсуждению мер по преодолению сложившейся ситуации. В этом случае, если в течение следующих 15 (пятнадцати) календарных дней Стороны не придут к согласию, то любая из Сторон может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Условия настоящего договора, Приложений и дополнительных соглашений к нему, а также информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в течение действия данного договора.

Настоящим каждая из сторон гарантирует другой стороне, что на дату настоящего Договора она является организацией, надлежащим образом зарегистрированной в соответствии с законами России для Заказчика и для Подрядчика, обладает полными правами и полномочиями на владение, пользование и распоряжение своей собственностью и на ведение соответствующей деловой активности, включая полное право выполнять условия настоящего Договора.

Настоящий Договор не подлежит изменениям и не предусматривает внесение в него поправок кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и за исключением изменений, взаимосогласованных, оформленных письменно и подписанных уполномоченными представителями Сторон по данному договору.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и хранятся до истечения фактического срока действия Договора.

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Лица, подписавшие настоящий Договор от ее имени, должным образом уполномочены и наделены юридической силой для работы в рамках данного Договора.

Все уведомления по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены посыльным, курьерской почтой, телексом или телефаксом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление должно считаться выданным соответственно в день доставки посыльным по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления телексом или телефаксом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Договору №,,,,,,,,,,,,,,,,.. от «____» _____________ 2017 года

г. Санкт-Петербург «_____» _________________ 2017 г.

____________________-, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора

________________________________ – , действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ____________________________________, в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального

директора __________________________ – — , действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые также по отдельности

как «Сторона», а вместе как «Стороны», составили настоящий Протокол разногласий к Договору № _______________________ от «_____» __________________- 2017 года (далее в тексте «Договор») о нижеследующем:

Договор №_________________ от «_____» __________________ 2017 года, представленный в редакции Заказчика для подписания Подрядчику, подписан Сторонами с Протоколом разногласий, и предлагается для подписания сторонами Договора в следующей редакции:

№ п/п Протокола разногласий

Редакция Заказчика

Редакция Подрядчика

Согласованные

Обеими Сторонами

условия Договора,

утвержденные

в окончательной

редакции

1.

п.1.1.– по тексту Договора;

Изложить п.1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1.Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору) и в согласованный в заявке сторонами срок, с момента утверждения Заявки Подрядчиком осуществлять техническое обслуживание, инспекцию/дефектовку, текущий и внеплановый ремонт (в дальнейшем- Работы) оборудования, указанного в Приложении №3 к настоящему Договору (далее по тексту-Оборудование), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Работы по расценкам, согласно Приложению №4 к настоящему Договору».

2.

П.1.2. – по тексту Договора;

Изложить п.1.2. Договора в следующей редакции:

«1.2. Работы могут выполняться Подрядчиком как из материалов и запасных частей Заказчика, так и из материалов и запасных частей Подрядчика. При этом запасные части могут быть как новые, так и бывшие в эксплуатации и восстановленные проведенными ремонтными работами, согласованные в Заказ-наряде, согласно Приложению №5, к настоящему Договору. При этом согласно ст. 713 ГК РФ – 1. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

2. Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре подряда использования, а при отсутствии в Договоре соответствующего условия не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы.

3. Подрядчик может осуществить право, указанное в статьи 713 ГК РФ, в случае, если докажет, что недостатки материала не могли быть обнаружены при надлежащей приемке Подрядчиком этого материала».

3.

П.1.3. – отсутствует

Дополнить Договор пунктом 1.3. следующего содержания:

«1.3.Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субПодрядчиков), кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. С заявкой о привлечении субПодрядчика Подрядчик, предоставляет Заказчику письменную информацию о субПодрядчике, а именно: дата и номер заключенного Договора, наименование контрагента, предмет Договора, объем работы, контактные данные организации. При этом Подрядчик отвечает перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субПодрядчиками».

4.

П.1.4. – отсутствует

Дополнить Договор пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Согласно ст.721 ГК РФ «Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям действующих у фирм-производителей Оборудования Руководств по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту».

5.

П.3.1. – по тексту Договора

Изложить п.3.1. Договора в следующей редакции:

«3.1. Заказчик оформляет Заявку на обслуживание Оборудования (далее по тексту – Заявка) в письменном виде в соответствии с образцом, утвержденным сторонами в Приложение №1 к настоящему Договору, и передает их Подрядчику лично либо по факсу или электронной почте, указанным в разделе 12 настоящего Договора, которая подлежит утверждению Подрядчиком и вступает в силу в качестве обязательства Подрядчика с даты ее подписания и скрепления печатью Подрядчика.

Подрядчик обязуется принять и согласовать Заявку в течение 2-х рабочих дней с момента ее поступления.

Заявка должна быть подписана уполномоченными представителями сторон, подтвержденная приказом/распоряжением/или доверенностью единоличного исполнительного органа организации-Заказчика.

Перечень лиц, уполномоченных сторонами действовать от имени сторон при исполнения настоящего Договора, указывается в Приложении №2 к Договору с указанием электронных адресов и номеров факса для передачи документов».

6.

П.3.3. – по тексту Договора

Считать пунктом 3.2. Договора и изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:

«3.2. В случае изменения места проведения работ от указанного в Заявке (Приложение №1 к настоящему Договору), Заказчик обязан письменно информировать Подрядчика не менее, чем за 1 (один) рабочий день до непосредственного начала работ согласно утвержденной сторонами Договора Заявки. В этом случае Подрядчик имеет право изменить стоимость работ с учетом необходимых транспортных расходов для своевременного прибытия рабочего персонала Подрядчика в связи с изменением расстояния до места выполнения работ в размере по соглашению сторон».

7.

П.3.4. – по тексту Договора

Считать пунктом 3.3. Договора и изложить п.3.3. Договора в следующей редакции:

«3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента утверждения Подрядчиком Заявки Заказчика в порядке согласно п.3.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан прибыть на место проведения работ к дате, указанной в Заявке».

8.

П.3.5. – по тексту Договора